TechnologyNewsTech NewsBusinessExplicit

So geht Brandschutz!

Joachim Müller

Hier geht´s um Brandschutz.

Joachim Müller hilft als Prüfsachverständiger für Brandschutz mit seiner langjährigen Berufserfahrung.
Bauherren, Investoren, Architekten, Planer und Baufirmen können den Brandschutz jetzt so verstehen, dass sie teure Fehler vermeiden und ihre Projekte schneller zum Erfolg führen.

Play

Open in

52 episodes
a few times a week
Avg 11 min
German

Episodes 52

Newest Oldest Longest

All20 Unplayed20 In progress0 Played0

Counted on this page — what you have heard stays on this device, so it is not something the list can be paged by.

#310
Today · 9 min
#304 - Architekten Haftung ohne Grenzen?
Brandschutz entscheidet früh im Projekt darüber, ob eine Planung genehmigungsfähig ist oder später teuer korrigiert werden muss. In dieser Folge stellt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, seine neue Ausrichtung vor: Er will Architekten künftig stärker präventiv vor Ort unterstützen, statt als Gutachter im Nachhinein Fehler aufzudecken. Er beschreibt, warum Architekten als zentrale Akteure zwischen Entwurf, Kosten, Terminen und Genehmigungen oft an ihre Grenzen kommen und wie leicht dabei Haftungsfallen entstehen. Der PrüfSV Brandschutz erklärt, wie eine frühe Einbindung Brandschutzprobleme vermeidet und die Zusammenarbeit mit Bauherren und ausführenden Firmen erleichtert. Zum Abschluss lädt er erfahrene Architekten wie auch junge Einsteiger in der Branche zu einem Erstgespräch ein. Themen dieser Folge: Positionierung als Prüfsachverständiger für Brandschutz mit präventivem Ansatz Architekten als zentrale Akteure zwischen Planungsgewerken, Kosten, Terminen und Genehmigungen Warum Brandschutz, Dokumentation und baurechtliche Abläufe vielen Büros über den Kopf wachsen Haftungsfallen früh erkennen statt Schäden später aufarbeiten Frühe Einbindung in die Planung und einfachere Zusammenarbeit mit Bauherren und ausführenden Firmen Das neue Leistungsmodell: Erstellung und Prüfung von Brandschutznachweisen sowie weitere Entlastung der Architekten Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#309
Thursday · 6 min
#303 - Fokus halten
Brandschutz im Projektgeschäft ist nicht nur eine fachliche Aufgabe, sondern auch eine Frage von Fokus und Belastbarkeit. In dieser Folge gibt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, einen kurzen Impuls aus dem Projektalltag und spricht über Fokus, Stressmanagement und klare Kommunikation im Bauwesen. Er beschreibt die hohe Belastung durch ständige Unterbrechungen durch Telefon und E-Mails und wie wichtig es ist, den Fokus auf die aktuelle Aufgabe zu halten. Gleichzeitig macht der PrüfSV Brandschutz deutlich, dass Freundlichkeit gegenüber Kunden und Projektbeteiligten zwar selbstverständlich ist, klare Ansagen und direkte Kommunikation aber dazugehören, um Missverständnisse zu vermeiden. Zum Schluss gibt er einen praktischen Tipp zur Regeneration und bietet an, als Prüfsachverständiger mit guter Laune für Brandschutzprüfungen zur Verfügung zu stehen. Themen dieser Folge: Die Rolle des Prüfsachverständigen für Brandschutz im Projektgeschäft Fokus halten trotz ständiger Unterbrechungen durch Telefon und E-Mails Freundlich bleiben und trotzdem Kante zeigen: klare Ansagen gegen Missverständnisse Permanenter Druck durch hohe Kosten und enge Termine im Bauwesen Regeneration durch regelmäßige Pausen an der frischen Luft Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#308
November 2 · 9 min
#302 - Der ungeduldige Prüfer
Bauvorhaben scheitern selten am Brandschutz allein, sondern an langsamen Prozessen. In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum Verzögerungen in Architekturbüros und Behörden Bauvorhaben bremsen und was sich daran ändern muss. Sein Appell richtet sich an Architekturbüros und Nachweisersteller: mehr Entscheidungsfreude, schnellere Prüf- und Nachweisprozesse und konkrete Unterstützung dort, wo Brandschutzwissen fehlt. Der PrüfSV Brandschutz macht deutlich, dass ein Prüfer klar entscheiden muss und dass Architekturbüros ihre Entscheidungen selbst vertreten sollten, statt sie an die Behörden zurückzugeben. Zum Schluss ordnet Joachim Müller ein, warum die beschleunigte Umsetzung von Bauvorhaben angesichts der wirtschaftlichen Lage Ende Oktober 2026 auch ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung ist. Themen dieser Folge: Langsame Prozesse in Architekturbüros und Behörden, zum Beispiel die lange Klärung von Arbeitstiteln für Bauanträge Arbeitszeit- und Kapazitätsfragen und ihre Folgen: Stillstand auf der Baustelle Entscheidungskompetenz des Prüfsachverständigen: bescheinigen, Auflagen formulieren oder nicht bescheinigen Entscheidungskompetenz der Architekturbüros: selbst entscheiden und die Entscheidung vertreten Prozessoptimierung im eigenen Büro: Abläufe hinterfragen und bei Engpässen schnell anpassen Wissenstransfer durch gezielte Schulung und Unterstützung Leistungen: Prüfung von Brandschutznachweisen, Erstellung von Brandschutznachweisen, Aufbau und Qualifizierung von Teams im Brandschutz Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#307
October 29 · 9 min
#301 - Architekt + Brandschutz: nur nach Intuition?
Sollten Architekten Brandschutz rein intuitiv planen, oder brauchen sie regelbasiertes Grundwissen? In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum ein gutes Gespür in der frühen Entwurfsphase hilfreich ist, weil es Kreativität nicht sofort durch Brandschutzvorgaben blockiert, für eine belastbare und genehmigungsfähige Planung aber nicht genügt. Er beschreibt die Verantwortung gegenüber dem Bauherrn: Niemand sollte mit reinem Bauchgefühl antreten, wenn die Planung später von Brandschutzfachplanern oder Prüfsachverständigen zerrissen wird. Dabei ordnet er die typischen Wissenslücken ein und vergleicht den Brandschutz mit der Tragwerksplanung. Am Ende steht eine klare Empfehlung, wie sich das eigene Grundwissen stabilisieren lässt. Darum geht es in dieser Folge: Intuition gegen Regelwerk: Wo das Gespür hilft und wo es an Grenzen stößt Verantwortung gegenüber dem Bauherrn und der Vergleich mit der Tragwerksplanung Typische Wissenslücken: präzises Abstandsflächenrecht, aber Unpräzision im Brandschutz Grundlagen, die oft fehlen: Gebäudeklasse, Sonderbaukategorie, Verfahrenstechnisches, korrekte Planvorlagen für Bauanträge Folgen fehlenden Wissens: wiederholte Überarbeitungen und Vertrauensverlust beim Bauherrn Ziel: nicht vollständig vom Brandschutzplaner abhängig sein, sondern genehmigungsfähig entwerfen Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#306
October 26 · 5 min
#300 - Jubiläum meines Podcasts
Diese Folge ist die 300. Episode von „so geht Brandschutz“ – und damit ein echter Meilenstein. In dieser Folge blickt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, auf die Reihe zurück und betont, dass keine Folge dupliziert wurde und jede Episode eigenständig ist. Er erklärt, welchen Beitrag der Podcast für die Brandschutzbranche sowie für Bauherren und Architekten leisten soll: Bauvorhaben genehmigungsfähig planen und umsetzen und damit die Sicherheit von Gebäuden in Deutschland erhöhen. Dazu kommt der wirtschaftliche Aspekt, denn die Arbeit der Prüfsachverständigen und Brandschützer trägt dazu bei, Baukosten zu senken und Projekte effizienter zu gestalten. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf die kommenden Episoden. Darum geht es in dieser Folge: Jubiläum: 300 Episoden, jede Folge eigenständig, keine Wiederholungen Branchenbeitrag: Unterstützung für Bauherren und Architekten bei genehmigungsfähiger Planung und Umsetzung Wirtschaftlicher Nutzen: niedrigere Baukosten und effizientere Projekte durch die Arbeit der PrüfSV Brandschutz Ausblick: weitere Episoden zu spezifischen Themen und praxisnahen Fallbeispielen, die nächste Folge ist bereits in Planung Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#305
October 21 · 17 min
#299 - Frankreich brennt - Brandschützer reagiert
Brandstiftung an Gebäuden und Fahrzeugen ist kein regulärer Fall des vorbeugenden Brandschutzes. In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum das so ist und wo die Grenzen baulicher Maßnahmen liegen. Er ordnet die Taten strafrechtlich nach § 306 StGB ein, der für Brandstiftung an Gebäuden, Betriebsstätten, Fahrzeugen und anderen Einrichtungen Freiheitsstrafen von 1 bis 10 Jahren vorsieht, in minder schweren Fällen 6 Monate bis 5 Jahre. Gleichzeitig zeigt der PrüfSV Brandschutz, dass der präventive Brandschutz nach den Landesbauordnungen übliche Brandentstehungsgefahren abdeckt, gezielte Brandstiftung aber nicht. Die Hauptverantwortung liegt daher bei Strafverfolgung und polizeilicher Durchsetzung, während bauliche Maßnahmen vor allem freiwillig oder für besonders schützenswerte Objekte sinnvoll sein können. Themen der Folge: Strafrechtliche Einordnung nach § 306 StGB und die Forderung nach konsequenter Strafverfolgung Grenzen bei Bestandsgebäuden, historischen Konstruktionen und denkmalgeschützten Bauteilen Warum eine generelle Vandalismus-Sicherheit für alle Gebäude unwahrscheinlich ist Freiwillige technische Maßnahmen: nicht brennbare Baustoffe, beschusshemmende Verglasungen und Türen, nicht öffenbare Fenster Rettungswege: Einschränkungen durch Festverglasungen und die Gefahr, dass beide Rettungswege in Brand gesetzt werden Neubau und Sanierung: Gefährdungsbeurteilung in gefährdeten Lagen, kritische Prüfung von brennbaren Materialien und Fassadenbegrünung Gefährdung von Feuerwehrfahrzeugen und Einsatzkräften sowie die Rolle gut ausgebildeter Polizeikräfte Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#304
October 19 · 12 min
#298 - Brandschutz-Regelwerke: Grobüberblick
Welche Brandschutzregelwerke gelten eigentlich für ein Bauvorhaben, und wann kommen welche hinzu? In dieser Folge gibt Joachim Müller eine kompakte Grobübersicht über die relevanten Regelwerke für Architekturprojekte, gegliedert nach Wohnungsbau, Gewerbebau und Industriebau. Ziel ist es, die wichtigsten Regelwerke und die typischen Abstimmungsbedarfe schnell verständlich zu machen, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Ein roter Faden zieht sich durch alle drei Bereiche: Die Landesbauordnung ist immer anwendbar, und die Abstimmung mit dem Sachversicherer bleibt in jedem Fall ein Thema. Dabei zeigt sich, dass die Anforderungen vom Wohnungsbau über den Gewerbebau bis zum Industriebau deutlich zunehmen. Diese Punkte sind Thema: Wohnungsbau: Landesbauordnung, Technische Baubestimmungen und DIN-Normen, Anforderungen des Sachversicherers sowie privatrechtliche Interessen bei besonderen Werten im Gebäude Gewerbebau: zusätzlich Sonderbauvorschriften je nach Nutzung, technische und arbeitsmedizinische Regeln, Fluchtwege mit Aufschlagrichtung, Mindestbreiten und Kennzeichnung sowie der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Industriebau: Industriebaurichtlinie ergänzend zur Landesbauordnung, Wasserrecht und je nach Nutzung Anforderungen aus dem Emissionsschutz Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#303
October 15 · 7 min
#297 - an alle Architekten - ich brauche Eure Hilfe
In dieser Folge wendet sich Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, direkt an Architekten und bittet um Input. Er möchte die Inhalte seines Podcasts, seines Kanals und seine Dienstleistungen gezielt auf die Bedürfnisse von Architekten zuschneiden. Dazu sammelt er wiederkehrende Fragen und typische Projekthürden, wertet sie aus und bearbeitet die häufigsten Themen vorrangig, die übrigen Fragen blockweise. Ziel ist mehr Planungssicherheit und ein schnellerer Projektfortschritt bei brandschutzrelevanten Themen im Architekturbüro. Diese Themen stehen im Fokus: - Genehmigungsverfahren, Gebäudeklassen und Sonderbaueinstufung - Feuerwiderstandsdauer und Abweichungen von brandschutztechnischen Anforderungen - zeitlicher Bedarf an Leistungen des PrüfSV Brandschutz - aktuelle Auftragslage und Zahlungsmoral der Auftraggeber - Qualität von Fachplanern, Handwerkern, Projektentwicklern und Bauträgern Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht: Themenwünsche können in die Kommentarfunktion auf YouTube geschrieben oder per E-Mail an die genannte Adresse gesendet werden. Für konkrete Projektklärungen steht das Kontaktformular auf der Homepage zur Verfügung. Wer jetzt aktiv Rückmeldung gibt, sorgt dafür, dass Joachim Müller die Inhalte und seine Leistungen gezielt anpassen und schnell auf wiederkehrende Probleme reagieren kann. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#302
October 12 · 12 min
#296 - Bauen - einfach oder kompliziert?
Vereinfachen im Bauwesen wird immer schwieriger. In dieser Folge erklärt Joachim Müller, warum regulatorische und normative Entwicklungen die Praxis von Planung, Ausführung und Nachweisführung zunehmend erschweren. Er beschreibt zunächst seine Rolle als Prüfsachverständiger für Brandschutz: Prüfung des Brandschutznachweises auf Vollständigkeit und Wirksamkeit, Erstellung eines Prüfberichts mit möglichen Korrekturen und die Bescheinigung, damit anschließend gebaut werden kann. Anschließend ordnet der PrüfSV Brandschutz die Spannungsfelder ein, die im Projektalltag für Mehraufwand sorgen, und erklärt, warum Bauherren und Planer eine klare Entscheidung treffen müssen, statt niedrige Kosten, kurze Termine und hohe technische Ansprüche gleichzeitig zu fordern. Sein Fazit: Projekte aus der Vogelperspektive betrachten, gezielt vereinfachen und Komplexität nur dort akzeptieren, wo die Randbedingungen es verlangen. Diese Punkte werden behandelt: Aufgaben und Ablauf der Prüfung des Brandschutznachweises Beschleunigte Genehmigungsverfahren in Bayern und die Verlagerung von Verantwortung auf Architekten, Bauherren und Planungsbeteiligte Europäische Harmonisierung, Leistungserklärungen und Klassifizierungssysteme als Treiber der Komplexität Praxisprobleme auf der Baustelle, etwa fehlende Dokumentation bei Leitungsdurchführungen und Schottungen Architekten als Engpass zwischen Zeitrahmen, Kostenrahmen, Gewerkekoordination und Bauüberwachung Entscheidungsoptionen für Bauherren zwischen einfacher Architektur und technisch anspruchsvollen Gebäuden Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#301
October 8 · 9 min
#295 - Prüfung koordinieren - wer ist zuständig
Im Brandschutz gibt es wiederkehrende Missverständnisse darüber, wer für welche Aufgaben zuständig ist und wer wann informiert werden muss. In dieser Folge erläutert Joachim Müller die Koordinierungspflichten im Brandschutz und appelliert an Bauherren und Architekten, ihn rechtzeitig über den Baufortschritt zu informieren. Denn als Prüfsachverständiger für Brandschutz kann er nur dann wirksam handeln, wenn die Information früh genug bei ihm ankommt: Prüfungen und Nachweise gelingen dann korrekt und fristgerecht. Er beschreibt außerdem, warum Architekten und örtliche Bauleitungen häufig überlastet sind, und wie er selbst proaktiv auf Bauherren und Architekten zugeht, damit Prüfberichte nicht übersehen werden und er rechtzeitig auf der Baustelle erscheinen kann. Diese Punkte greift Joachim Müller auf: Zuständigkeiten und Informationswege zwischen den Beteiligten Änderungen während der Bauausführung und der Zeitpunkt für Bescheinigungen Anwesenheit des PrüfSV Brandschutz auf der Baustelle Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: viele Bauvorhaben werden genehmigt, aber nicht oder nur verzögert realisiert Appell an regelmäßige und zeitnahe Rückmeldungen zum Baufortschritt Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: https://vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joachim-m%C3%BCller-a28a7b86/ Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#300
October 5 · 10 min
#294 - Mythos: Anzahl der Abweichungen ist begrenzt
Hält sich hartnäckig: die Annahme, die Anzahl zulässiger Abweichungen in einem Brandschutznachweis sei begrenzt. In dieser Folge erklärt Joachim Müller, warum das ein Irrtum ist und Abweichungen kein Kompensationskonto sind, das man aufbraucht. Manche Bauaufsichtsbehörden argumentieren, eine bereits genutzte Kompensation wie eine Brandmeldeanlage oder eine Sprinkleranlage verbrauche die Möglichkeit, weitere Abweichungen zuzulassen. Fachlich ist das falsch. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, dass auch ein denkmalgeschütztes Bauvorhaben mit rund 30 Abweichungen sauber abgearbeitet werden kann. Themen dieser Folge: Warum es keine pauschale Begrenzung der Anzahl von Abweichungen gibt Jede Abweichung einzeln bewerten statt Maßnahmen gegeneinander aufzurechnen Wann eine sachliche Begründung ausreicht und keine technische Kompensation nötig ist Fachliche Verantwortung des Prüfsachverständigen für seine Bescheinigungen Empfehlung an Architekten, die Brandschutznachweise selbst erstellen Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: https://vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joachim-m%C3%BCller-a28a7b86/ Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#299
October 2 · 13 min
#293 - Architekt: Finger weg vom Preisspiegel
Preisspiegel gelten in vielen Architekturbüros als selbstverständliches Werkzeug, um Fachplaner und Prüfsachverständige zu vergeben. In dieser Folge erklärt Joachim Müller, warum er davor warnt und welche Folgen eine Vergabe nach dem niedrigsten Preis für ein Bauprojekt hat. Denn wer den günstigsten Anbieter beauftragt, holt sich häufig Low-Performer ins Team: schlechte Planung, unvollständige Prüfberichte und wiederholte Korrekturen. Ausbaden muss das der Architekt, der die Gesamtverantwortung für die Integration aller Gewerke trägt und dem Bauherrn Kosten- und Terminabweichungen erklären muss. Diese Punkte behandelt die Folge: warum Preisspiegel zur Beauftragung des günstigsten Anbieters führen und welche Qualitäts- und Terminrisiken daraus entstehen warum Angebote mit abweichenden Leistungsumfängen nicht vergleichbar sind und ein Preisspiegel keine echte Transparenz schafft welche Gesamtverantwortung der Architekt gegenüber dem Bauherrn trägt wie Joachim Müller vorgeht, wenn er zur Erstellung eines Preisspiegels gezwungen wird: schriftliche Dokumentation und Abrechnung späterer Mehraufwendungen gegenüber dem Bauherrn warum bewährte, zuverlässige Fachplaner und Prüfsachverständige die bessere Wahl sind und unzuverlässige Anbieter konsequent ausgeschlossen werden sollten Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#298
September 30 · 7 min
#292 - Brandschutz: keinen niedrigen Standard akzeptieren
In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum bei Brandschutznachweisen, Brandschutzkonzepten, Brandschutzplänen und deren Prüfung auch unter hohem Termin- und Kostendruck keine Abstriche bei der Qualität gemacht werden dürfen. Er zeigt, weshalb es bei ihm konsequent 100 Prozent Leistung gibt – ohne vereinfachte Sprache, ohne „abgespeckte“ Pläne und ohne beschleunigte Prüfung auf Kosten der fachlichen Tiefe. Außerdem beleuchtet er, welche Verantwortung Bauherr und Architekt in der Verantwortungskette tragen und warum mangelhafte Qualität am Ende fachliche und wirtschaftliche Folgen für alle Beteiligten haben kann. So wird deutlich, wie eine klare Qualitätslinie im Brandschutz hilft, Projekte sicher und belastbar aufzustellen. In dieser Folge hörst Du unter anderem: warum Zeitdruck nie ein Grund für weniger Qualität im Brandschutz sein darf weshalb „einfache Sprache“ in Brandschutzdokumenten zu Lasten der fachlichen Präzision geht wie Joachim Müller sich mit seiner Prüfphilosophie im Markt eindeutig positioniert Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#297
September 28 · 8 min
#291 - Brandschutz ist Bestandteil der Lösung und nicht des Problems
In dieser Folge erklärt Joachim Müller, warum vorbeugender Brandschutz im Architektur- und Genehmigungsprozess kein Bremsklotz ist, sondern ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Baugenehmigung. Du hörst, wie Baurecht und Landesbauordnung die Architekturplanung prägen und warum frühzeitig und prüffähig integrierter Brandschutz Planungsbrüche und Verzögerungen verhindern kann. Außerdem geht es darum, wie sich ein qualitativ hochwertiges Brandschutzkonzept konkret in der Planung widerspiegeln muss, statt nur als Papierdokument zu existieren. Joachim Müller zeigt, weshalb die Wahl eines geeigneten Brandschutzfachplaners und eines passenden Prüfsachverständigen für einen zügigen, reibungsloseren Genehmigungsprozess so wichtig ist. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#296
September 25 · 11 min
#290 - "Brandschutzexperte" völlig verblödet
In dieser Folge kritisiert Joachim Müller einen LinkedIn-Post, in dem ein angeblicher Brandschutzexperte Unterstützung für Brandschutzkonzepte auf Nebenjob- oder Minijob-Basis sucht. Er ordnet ein, wie solche Konstrukte mit Nachunternehmerketten und Nebenjobs die Qualität der Brandschutzplanung untergraben und zu Termin- und Kostenproblemen führen können. Du erfährst, welche Folgen das für Bauherren, Architekten und die Haftung hat und woran Du erkennst, ob ein Brandschutzplaner professionell aufgestellt ist. Am Ende der Folge richtet Joachim Müller einen klaren Appell an Architekten, nur qualifizierte Brandschutzplaner zu beauftragen und Dumping-Anbieter konsequent zu meiden. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#295
September 23 · 12 min
#289 - Architekt: schlaflose Nächte wg Brandschutz
In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum Brandschutz für viele Architekten zum Stressfaktor und „Schlafräuber“ werden kann. Du hörst, wie stark Brandschutz komplexe Bauvorhaben von der Vorplanung über den Entwurf bis zur Ausführung prägt – und welche typischen Fehler dabei für dauerhafte Unsicherheit sorgen. Joachim Müller zeigt, warum der vom Bauherrn vorgegebene „billigste Anbieter“ im Brandschutz oft nicht zum Projekt passt, welchen Mehraufwand das im Alltag für den Architekten erzeugt und wie ein geeigneter Brandschutzfachplaner hier spürbar entlastet. Außerdem erfährst du, wie du Brandschutzgrundwissen im Büro aufbaust und welche Rolle eine digitale Wissensplattform spielen kann, damit du und dein Team jederzeit gezielt Fachthemen nachschlagen könnt. Warum Brandschutz im Projekt schnell zum „Schlafräuber“ für Architekten wird Welche Folgen eine falsche Beauftragung im Brandschutz hat Wie dich ein verlässlicher Brandschutzfachplaner in allen Leistungsphasen stärkt Wie du mit Brandschutzgrundwissen und digitaler Wissensplattform ruhiger planst Welcher nächste Schritt sinnvoll ist, wenn du Unterstützung und Klarheit willst Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#294
September 21 · 12 min
#288 - Architekt: bewusste oder unbewusst inkompetent?
In dieser Folge spricht Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, über unbewusste Inkompetenz bei Projektbeteiligten rund um Brandschutznachweise und Brandschutzkonzepte. Er beschreibt typische Situationen, in denen viel Meinung auf wenig Fachwissen trifft, welche Auswirkungen das auf Planung, Ausführung und seine eigene mentale Belastung hat und warum das Brandschutzkonzept trotzdem nicht auf das niedrigste Wissensniveau „runtergeschrieben“ werden darf. Außerdem geht es um die Rolle von Bauherren, Architekten und Fachplanern, um sinnvolle Mitwirkung im Projekt und um die Frage, wie gute Büros konstruktiv zur Qualität im vorbeugenden Brandschutz beitragen können. Zum Schluss macht Joachim Müller deutlich, warum Billigvergaben nach dem Motto „Geiz ist geil“ für den Bauherrn selten die beste Lösung sind und weshalb sich eine lösungs- und ergebnisorientierte Beauftragung langfristig auszahlt. Du erfährst unter anderem: wie sich unbewusste Inkompetenz bei Projektbeteiligten im Alltag zeigt, welche Anforderungen ein gutes Brandschutzkonzept aus Sicht des PrüfSV erfüllen muss, worauf Bauherren und Architekten bei der Auswahl ihrer Partner im Brandschutz achten sollten. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#293
September 18 · 12 min
#287 - Brandschutz: Optimismus ist wichtig
In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum vorbeugender Brandschutz in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung häufig als Hemmschuh wahrgenommen wird – tatsächlich aber die Grundlage für verlässliche, sichere Gebäude bildet. Er beschreibt das Prinzip, Brandschutz „vom Ende her zu denken“: vom Worst Case im Brandfall zurück zur Planung von Rettungswegen, Feuerwehrangriff und Tragwerksdauerhaftigkeit. Du erfährst außerdem, wie Architekten Fachplaner sinnvoll einbinden und warum die Beauftragung qualifizierter Brandschutznachweisersteller und Prüfsachverständiger so wichtig ist. Abschließend geht es um praktische Auswahlkriterien wie Erreichbarkeit, Schnelligkeit und lösungsorientierte Zusammenarbeit, damit Projekte nicht an scheinbar günstigen, später aber teuren Brandschutznachweisen scheitern. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#292
September 16 · 13 min
#286 - Behörde ist langsam - Bauherr muss bluten
In dieser Folge erklärt Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz, warum viele Baugenehmigungsverfahren weiterhin viel zu lange dauern, obwohl politisch seit Jahren Deregulierung, digitale Bauanträge und „Beschleunigung“ versprochen werden. Er zeigt, wie verzögerte Bearbeitung, formale Nachforderungsschleifen und Aktenstau in den Behörden die gesamte Projektkette unter Druck setzen – von der Finanzierung über Vergabetermine und Bauzeitfenster bis hin zu fixen Übergabe- und Nutzungsterminen. Aus Sicht der Bauherrschaft und der Planungsbeteiligten werden so zusätzliche wirtschaftliche Risiken, Koordinationsaufwand und Haftungsthemen ausgelöst, weil Verträge, Leistungsabrufe und Honorare häufig an Genehmigungsfortschritte gekoppelt sind. Zugleich macht Joachim Müller deutlich, wo Behörden bereits pragmatisch agieren – zum Beispiel beim Thema vorgezogene Nutzungsaufnahme und Bescheinigung Brandschutz 2 im Prüfsachverständigenverfahren – und warum gerade der kommunikative Schulterschluss zwischen Genehmigungsstellen, Bauherr und Planern entscheidend ist. Abschließend richtet er einen Appell an alle Beteiligten, Genehmigungsprozesse im Sinne funktionierender Bauprojekte zu beschleunigen und lädt Bauherrschaften sowie Architekturbüros zu einem Erstgespräch ein, um Vorhaben unbürokratisch voranzubringen. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript
#291
September 14 · 9 min
#285 - Architekt ist hartnäckig - Brandschutz wird billiger
In dieser Folge schildert Joachim Müller einen konkreten Praxisfall aus dem Bauen im Bestand an einem denkmalgeschützten Gebäude. Die zentrale Herausforderung: Für die spätere Bescheinigung Brandschutz 2 musste nachgewiesen werden, dass die vorhandenen Geschossdecken eine erforderliche Feuerwiderstandsdauer erreichen – bei zunächst fehlenden Bestandsunterlagen und nur der Optik der Decken als Anhaltspunkt. Du hörst, wie ein hartnäckiger Architekt durch konsequente Archivrecherche im kommunalen Archiv bauzeitliche Unterlagen, Fotodokumentationen und Abrechnungsdaten fand und damit eine belastbare Nachweisführung ermöglichte, statt kostenintensive Ersatzaufbauten oder unsichere Sonderbewertungen zu starten. Aus diesem Fall leitet Joachim Müller übertragbare Lehren für Architektur- und Sanierungsprojekte ab: die strategische Bedeutung sauber strukturierter Bestandsdokumentation für Umbauten, Sanierungen und Transaktionsprüfungen im Bestand. So bekommst Du ein klareres Bild, wie Du Archiv- und Aktenrecherchen frühzeitig im Projekt verankerst und damit Risiken, Kosten und Diskussionen im Brandschutz reduzierst. Hör rein, bleib dran und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren! Brauchst Du einen zuverlässigen Prüfsachverständigen für Brandschutz? Oder brauchst Du einen hervorragenden Brandschutzplaner für die Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude? Dann sichere Dir JETZT Dein kostenloses Erstgespräch unter: vt.tub-brandschutz.com/pcast Vernetze Dich mit mir auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/joachim-müller-a28a7b86 Disclaimer: Die Inhalte und Aussagen in den Videos dieses Kanals sind keine Rechtsberatung und ersetzen auch keine individuelle Planung / Prüfung des Brandschutzes für ein Gebäude.
- Transcript

Showing 1–20 of 52 episodes